VALENTIN RIVERA, JOSE O VS ASOCIACION DE DUEÑOS COND MONTEBELLO

Este recurso de apelación surge de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que resolvió una demanda por incumplimiento de contrato y daños. El contratista José O. Valentín Rivera demandó a la Asociación de Dueños del Condominio Montebello por falta de pago en proyectos de remodelación. La Asociación reconvino alegando incumplimiento y trabajos defectuosos por parte del contratista. El TPI declaró Ha Lugar la demanda del contratista, ordenando a la Asociación pagar $33,277.45 por trabajos, retenidos y gastos, más $10,000 en honorarios de abogado. La reconvención de la Asociación fue desestimada con perjuicio. El TPI basó su decisión en la credibilidad del testimonio del contratista y la insuficiencia de la prueba de la Asociación, atribuyendo los atrasos a esta última. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, decide modificar y confirmar la sentencia apelada. La disputa central versó sobre los pagos adeudados por trabajos de impermeabilización, pintura y reemplazo de planchas, y las alegaciones de incumplimiento mutuo.